Оплата по договору частями формулировка

Оплата по договору частями формулировка

ДОГОВОР N ____ купли-продажи товара (оплата частями; с условием о возможности расчета неденежными средствами)

г. _______________ "___"__________ ____ г.

_______________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и _______________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель — принять и оплатить следующий товар: ________________________ ___________________________________________________________________________ (указать наименование, характеристики товара) (далее по тексту — "Товар") .

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Товар по настоящему Договору передается в количестве _____________ _____________________________________________________________________ .

Как вносится предоплата по договору оказания услуг

(указать количество или порядок его определения)

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

— стандарту N _______________;

— регламенту N _______________.

2.2. Качество Товара подтверждается ___________________________________ __________________________________________________________________________, (указать документы, подтверждающие качество) выданными в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

— соразмерного уменьшения цены;

— безвозмездного устранения недостатков в срок не более _______________ с даты __________________;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

2.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

3.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: _______________________.

3.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее "___"___________ ____ г.

3.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее ___________________________.

3.4. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества и количества условиям настоящего Договора и принять Товар.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.

3.6. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (____________) рублей (цена Договора).

4.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке:

4.2.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от цены Договора, что составляет _____ (____________) рублей, в срок до "___"___________ ____ г.

4.2.2. Оставшаяся часть в размере _____% от цены Договора, что составляет _____ (____________) рублей, Покупатель уплачивает в течение ________ дней с даты подписания акта приема-передачи Товара (п. 3.4 настоящего Договора).

4.3. Оплата производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу.

4.4. Стороны пришли к соглашению о том, что уплата цены Договора может производиться неденежными средствами, а именно: ___________________________ __________________________________________________________________________. (указать какое имущество может быть передано в качестве оплаты, в каком количестве, а также иные условия оплаты по соглашению Сторон)

4.5. Датой оплаты считается дата передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо дата передачи Покупателем имущества Продавцу в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены соответствующего Товара.

5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в _____________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Читайте также:  Ошибка в расчетном листке

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец: Покупатель: ________________/________________ _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

с оплатой по частям

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению работ по .

1.2. Подрядчик выполняет работы согласно смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, по адресу: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск персонала Подрядчика на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Приступить к выполнению работ не позднее дней с момента поступления платы за организацию и выполнение работ по предоставлению доступа на расчетный счет Подрядчика.

2.2.2. Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику.

2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.6. Использовать при выполнении работ материалы, соответствующие техническим характеристикам, изложенным в Технических требованиях и Технических заданиях на проектирование.

2.2.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полом объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами, и определенными в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены определяются на основании утвержденных смет, являющихся неотъемлемой частью соответствующих Дополнений.

3.2. Заказчик оплачивает % стоимости работ в течение банковских дней с момента подписания настоящего договора.

Как в договоре написать про предоплату

Оставшиеся % от стоимости работ Заказчик оплачивает в течение банковских дней после подписания Технического акта, указанного в п.6.1.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик организует и обеспечивает в срок до «»2018 г. По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

доля платежной суммы

Варианты ответов к вашему кроссворду

ТРАНШ

  • Траншейная стопа — сезонное заболевание, разновидность отморожения, суть которого заключается в поражении ступней ног из-за продолжительного воздействия на них холода и сырости при вынужденной малоподвижности.
  • Доля платежной суммы
  • Доля платежной суммы, часть платежа

СПИСАНИЕ

  • Выплата долга путем периодических платежей части основной суммы долга

ПРОЦЕНТ

  • Процентный вексель (англ.

Как прописать в договоре авансовый платеж

Interest bearing note) — тип долгового обязательства, выпускавшегося казначейством США во время Гражданской войны и одновременно являвшийся законным платёжным средством, де-факто, бумажными деньгами.

  • Сотая доля некой суммы
  • Сотая доля некой суммы в банке
  • Сотая доля числа
  • Количество, измеряемое в сотых долях чего-нибудь, принятого за единицу
  • Для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующее оборудование и сооружения, принадлежащие Подрядчику. 2.2.3. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил лицензирования и сертификации. 2.2.4. Получить технические условия, подготовить и согласовать в соответствии с нормами и правилами проект, выполнить все предусмотренные договором работы не позднее с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.2.5. После выполнения работ предусмотренных договором представить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. 2.2.6.

    Образец договора услуг с двумя равными платежами

    Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 2.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче товара.

    2.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах.

    Договор подряда с оплатой по частям

    • стоимость услуг (если это условие не прописано в договоре, заказчик должен уплатить сумму, обычно взимаемую за аналогичные услуги);
    • требования к качеству оказываемой услуги;
    • место выполнения услуг;
    • ответственность сторон за невыполнение взятых на себя обязательств (например, размер неустойки за нарушение сроков оплаты);
    • иные условия в зависимости от вида услуги.

    Кроме того, в договоре могут быть отражены:

    • условие о полной или частичной предоплате;
    • право исполнителя на привлечение третьих лиц к выполнению услуг.

    Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг? Случается, что в ходе реализации договора об оказании услуг стороны оформляют дополнительное соглашение к нему.

    Как составить договор, разделив платеж на 3 части?

    При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителями услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг. 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителями по настоящему Договору, составляет ( ) рублей. 3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в следующие сроки и в следующем порядке: 3.2.1.

    Читайте также:  Опекунство над пожилым человеком в казахстане


    ( ) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ( ) дней с момента подписания настоящего Договора. 3.2.2. Оставшуюся часть стоимости услуг в размере ( ) рублей Заказчик уплачивает Исполнителям в течение ( ) дней с момента оказания услуг в полном объеме (либо с момента подписания акта об оказании услуг в соответствии с п. 2.7 настоящего Договора). 3.3.

    8.2.2. срок и размеры платежей при оплате частями

    Договор оказания услуг с отсрочкой платежа

    Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки. 2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика. 2.2.3. . 2.2. Исполнители имеют право оказать услуги лично либо с привлечением третьих лиц.

    Образец (примерный). договор поставки товара (с оплатой товара по частям)

    По окончании этого срока стороны подписывают акт выполненных работ. 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до подписания акта выполненных работ. 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.
    7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ. 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 9.

    Образец договора с отсрочкой платежа

    Товар, возвращенный Покупателю потребителем в связи с удовлетворением Покупателем требований потребителей в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», подлежит принятию Поставщиком и замене на аналогичный товар или обмену на другой товар равной стоимости. 7.2. Поставщик обязан принять и заменить товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара. Некачественный товар подлежит возврату и замене на кондиционный товар.
    Сроки возврата и замены товара определяются по согласованию сторон. 7.3. Поставщик принимает от Покупателя возвращаемый товар, указанный в п.п.
    Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.11.2.
    Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора. 11.3.

    Образец договора услуг с двумя равными платежами

    Предоставить Исполнителям материалы, документы, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора. 2.5.2. Оказывать содействие Исполнителям в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителей незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы. 2.5.3. Оплачивать услуги Исполнителей в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.

    2.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно предупредив Исполнителей об этом не менее чем за , при условии оплаты Исполнителям фактически понесенных ими расходов. 2.7. После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме Стороны подписывают акт об оказании услуг. Акт об оказании услуг составляется Исполнителями и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение дней с момента получения.

    ДОГОВОР No. _____
    поставки товара
    (с оплатой товара по частям)
    Г. _______________ "___"_________ ____ г.
    _________________________________________, именуем__ в дальнейшем
    "Поставщик", в лице _________________________________________________,
    действующего на основании __________________________, с одной стороны,
    и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
    "Покупатель", в лице ________________________________________________,
    действующего на основании _________________________, с другой стороны,
    (далее – "стороны") заключили настоящий договор (далее – "Договор") о
    нижеследующем:
    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар в количестве, качестве, номенклатуре (ассортименте) в соответствии со спецификациями (накладными), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
    2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
    2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.
    2.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты и / или приложения к товарораспорядительным документам, содержащие сведения о сертификации (номер сертификата, срок его действия, орган, его выдавший), а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче товара.
    2.3. Количество товара должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке и последующей продаже.
    2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании сторонами акта приемки-передачи (накладной).
    2.5. Гарантийный срок указан на упаковке товара или в гарантийном талоне.
    3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
    3.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующих указанному в накладных (спецификациях). Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по письменному согласованию сторон с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.
    3.2. Поставка товара на склад Покупателя осуществляется в течение ______ (______) дней за счет Поставщика и его средствами. По желанию Покупателя поставка может осуществляться на условиях самовывоза за счет Покупателя.
    3.3. Поставщик обязан укомплектовать каждую партию товара следующими документами:
    1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;
    2) техническими паспортами;
    3) инструкциями по эксплуатации на русском языке;
    4) гарантийными талонами;
    5) счетами-фактурами (с указанием номера ГТД и страны происхождения товара);
    6) иными документами в соответствии со ст. 456 ГК РФ.
    3.4. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача товара, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной и / или акте приемки-передачи, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.
    3.5. Поставщик вправе засчитать стоимость бракованного и / или недостаточного товара в счет оплаты последующего заказа при наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке / недостаче путем вычета суммы акта о браке / недостаче из общей суммы (цены) последующего заказа Покупателя.
    4. ПЕРЕХОД СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА
    4.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента поступления денежных средств на счет Поставщика от Покупателя в оплату товара.
    4.2. Покупатель имеет право распоряжаться товаром по своему усмотрению до момента оплаты товара Поставщику с момента его поступления.
    5. ЦЕНА ТОВАРА
    5.1. Цена товара устанавливается в валюте РФ и указывается в накладных (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    5.2. Изменение цен на поставленный товар возможно только по взаимному письменному соглашению сторон.
    6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    6.1. Покупатель обязуется оплатить товар в следующем порядке:
    – ___% от стоимости партии товара – в течение _______ дней со дня подписания спецификации;
    – ___% от стоимости партии товара – в течение _______ дней со дня подписания спецификации;
    – в течение ______ (_______) дней со дня получения товара.
    7. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ, ЗАМЕНА ТОВАРА
    7.1. Товар, возвращенный Покупателю потребителем в связи с удовлетворением Покупателем требований потребителей в соответствии с Законом "О защите прав потребителей", подлежит принятию Поставщиком и замене на аналогичный товар или обмену на другой товар равной стоимости.
    7.2. Поставщик обязан принять и заменить товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара. Некачественный товар подлежит возврату и замене на кондиционный товар. Сроки возврата и замены товара определяются по согласованию сторон.
    7.3. Поставщик принимает от Покупателя возвращаемый товар, указанный в п.п. 7.1, 7.2 настоящего Договора, сопроводительная документация которого включает:
    1) накладную Покупателя на возвращаемый товар;
    2) доверенность;
    3) заявление на имя Покупателя, подписанное потребителем собственноручно;
    4) ксерокопию кассового чека, подтверждающего продажу товара потребителю;
    5) ксерокопию товарной накладной, подтверждающей передачу товара потребителю.
    7.4. Покупатель обязан за свой счет и своими средствами осуществить доставку возвращаемого товара, указанного в п.п. 7.1, 7.2 настоящего Договора, на склад Поставщика.
    8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    8.1. Покупатель обязан принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.
    8.2. Поставщик обязан:
    – передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;
    – обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 3.3 настоящего Договора;
    – принять от Покупателя товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе предпродажной подготовки товара, и заменить его на аналогичный товар или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в течение ___________ банковских дней с момента предъявления Покупателем требования о замене;
    – принять от Покупателя товар, возвращенный Покупателю потребителями в течение гарантийного срока, согласно Закону "О защите прав потребителей", и заменить его на товар надлежащего качества или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в течение _____ (__________) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о замене.
    9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    9.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар.
    9.2. В случае взыскания контролирующими организациями с Покупателя штрафных санкций по причинам, связанным с неисполнением и / или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все возникшие или могущие возникнуть в связи с этим расходы по предъявлении Покупателем копии постановления о наложении штрафных санкций.
    9.3. Покупатель обязан своевременно уведомить Поставщика о предъявлении контролирующими организациями претензий к Покупателю или о взыскании с Покупателя штрафных санкций по причинам, связанным с неисполнением и / или ненадлежащим исполнением Поставщиком условий п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, и по требованию Поставщика обеспечить его представительство перед контролирующими организациями в целях снятия претензий, уменьшения или отмены штрафных санкций с Покупателя.
    9.4. Поставщик несет ответственность за все возможные убытки и расходы, понесенные Покупателем, связанные с ненадлежащим заполнением или незаполнением в соответствии с требованиями законодательства первичной бухгалтерской документации, связанной с продажей товара.
    9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение абз. 3 и 4 п. 8.2 настоящего Договора Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (пеню) в размере _____% от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более ____% (_________ процентов).
    9.6. Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п. 6.1 настоящего Договора в размере ____% (________) процентов) от суммы просроченного платежа, но не более ___% (_________ процентов).
    9.7. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем настоящего Договора.
    9.8. В случае нарушения Покупателем сроков и порядка оплаты товара Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести Покупателя на условия отгрузки товара по предоплате.
    10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    10.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
    10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
    10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
    11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    11.1. Если одна из сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.
    11.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение ____ (_______) дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения. Если, исходя из обусловленных позиций стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей, либо если исполнение Договора нельзя продолжить в течение ____ (______________) дней, то обе стороны вправе расторгнуть Договор в течение ___ дней со дня письменного уведомления, указанного в п. 11.1.
    11.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.
    11.4. При расторжении Договора Поставщик и Покупатель имеют право на возмещение расходов и упущенной выгоды по общим правилам.
    12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
    12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в арбитражном суде в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности.
    13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____________________ года включительно.
    14. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
    14.1. Изменения и дополнения к Договору совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
    15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    15.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
    15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    Продавец: Покупатель:
    _______________________ _________________________
    _______________________ _________________________
    _______________________ _________________________
    _______________________ _________________________
    _______________________ _________________________

    Читайте также:  Можно ли взять академ перед дипломом

    ПОДПИСИ СТОРОН:
    Продавец: Покупатель:
    _______________________ _________________________
    М.П. М.П.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector